一、雨季进行室外管道施工。下雨天可以申请延期吗?
能否延长施工取决于降雨强度。一般情况下是不能申请延期的。如遇超常恶劣天气等强降雨,可以申请延期,也可以申请相应的误工补偿。
二、阴雨天工期推迟有题吗?
13-工期延误13-1由于以下原因,工期延误。经工程师确认,工期相应顺延发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件的;发包人未按约定日期支付工程预付款。付款和进度款,导致施工无法正常进行;工程师未按照合同规定提供所需的指示、批准等,导致施工不能正常进行;设计变更和工程量增加;非承包商原因造成一周内停水、停电、停气。导致总停机时间超过8小时;不可抗力;特殊条款约定或工程师同意顺延工期的其他情况。
13-2承包商应在第13-1款情况发生后14天内,向工程师提交工期延误的书面报告。
工程师应在收到报告后14天内予以确认。逾期未确认或提出修改意见的,视为同意延长工期。
这是施工合同标准文本中的条款,可视为不可抗力。如果按照13-2确认,应在事件发生后14天内联系甲方工程师。
您可以延长施工期。
但作为甲方,可能有理由不为您确认延期。由此得出一个结论签订合同时必须考虑各种不利因素,避免各种违约风险。
三、遇到30年一遇的大雨,可以索赔工期吗?
因为《建设工程质量管理条例》规定,建设工程质量损失由工程建设单位承担。因自然灾害导致建设工程无法按原设计竣工的,按设计文件变更处理,工期和项目相应调整。“一年一遇”暴雨属于自然灾害范围,符合理赔期限条件。索赔期不仅可以补偿建设单位因缩短工期而增加的成本,还可以延长工程的竣工日期,让建设单位有更充足的时间进行施工。确保建设工程质量安全的时间
四、施工过程中因甲方原因造成工期推迟多长时间?
施工过程中因甲方原因造成工期延长的,按合同明确规定的条款执行。通常,合同会规定停工原因、责任人以及如何延长工期。若因甲方原因停工,工期通常会按停工期间的实际时间顺延,以弥补由此造成的工程进度延误。但具体延长期限需根据合同确定。如果存在争议,可能需要通过仲裁或法律程序解决。
因此,面对这种情况,双方一定要按照合同的规定,与专业的法律顾协商解决方案。
No Comment